建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?
建设工程施工合同实际开工日期的确定。
一般以开工通知载明的开工时间为准。
因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。
因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。
建设工程的竣工时间如何确定。
应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
建设工程工期顺延如何认定。
因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。
一般股东纠纷找什么部门解决(股东纠纷如何处理)
一般股东纠纷是可以直接召开股东会解决,如果解决不好的可以直接向法院起解决,只要因股东造成公司或其它的股东的利益受到损失的,那么就可以要求相应的赔偿,这都是《公司法》规定的。(0)人阅读时间:2023-11-29补偿不合理的,拆迁户只要拒绝“入户评估”就可以了吗
不行。评估时:在房屋评估阶段,一味地排斥反而可能会错过后续争取提高补偿的时机。我们应该将评估人员当作客人,该迎进来的就迎进来。同时,也不要放松警惕,在测量登记中不明白或有异议的地方及时提,该签字的东西(0)人阅读时间:2023-11-29“自愿交回承包地”是不是能取代征地手续?
自愿交回承包地不是国家征地,不具有强制性。即使村委会依法收回了承包地,土地的性质也没有发生改变,仍是集体所有的耕地,不能随便买卖,也不能作为建设用地使用。如果村委会是违法收回被征收人的承包地的,不管是(0)人阅读时间:2023-11-29已经拆了很久,是否还可以维权 房子已经拆了
拆迁工作也有很多不同的阶段,在每个阶段,被拆迁人都享有相应的救济权利。通常只要未到最终被依法作出强制执行裁定,维权就还没有走到末路。再者,尽管维权有期限,但也并不是只有一种期限。(0)人阅读时间:2023-11-29一般股东纠纷找什么部门解决(股东纠纷如何处理)
一般股东纠纷是可以直接召开股东会解决,如果解决不好的可以直接向法院起解决,只要因股东造成公司或其它的股东的利益受到损失的,那么就可以要求相应的赔偿,这都是《公司法》规定的。..2023-11-29补偿不合理的,拆迁户只要拒绝“入户评估”就可以了吗
不行。评估时:在房屋评估阶段,一味地排斥反而可能会错过后续争取提高补偿的时机。我们应该将评估人员当作客人,该迎进来的就迎进来。同时,也不要放松警惕,在测量登记中不明白或有异议的地方及时提,该签字的东西..2023-11-29“自愿交回承包地”是不是能取代征地手续?
自愿交回承包地不是国家征地,不具有强制性。即使村委会依法收回了承包地,土地的性质也没有发生改变,仍是集体所有的耕地,不能随便买卖,也不能作为建设用地使用。如果村委会是违法收回被征收人的承包地的,不管是..2023-11-29已经拆了很久,是否还可以维权 房子已经拆了
拆迁工作也有很多不同的阶段,在每个阶段,被拆迁人都享有相应的救济权利。通常只要未到最终被依法作出强制执行裁定,维权就还没有走到末路。再者,尽管维权有期限,但也并不是只有一种期限。..2023-11-29